Construction d’une nouvelle bâche à la station de pompage de MOFFANS-ET-VACHERESSE
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE |
| SIRET | 24700066400117 |
| Contact | CUNAT Franck |
| Code postal | 70200 |
| Ville | LURE |
| Département | 70 |
| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
| Téléphone | +33 384890044 |
| franck-cunat@pays-de-lure.fr | |
| Site web / DCE | https://www.pays-de-lure.fr/ |
Section 2 — Procédure
Description
La présente consultation concerne la construction d'une nouvelle bâche pour la station de pompage d'eau potable à MOFFANS-ET-VACHERESSE (70). Le marché sera un marché de travaux. Début des travaux : Le Maître d'ouvrage (l'Acheteur) souhaite la mise en service de la nouvelle bâche, et donc la fin des travaux, pour l'automne 2026. Il souhaite donc un démarrage des travaux fin août, début septembre 2026. Délais d'exécution : Le délai d'exécution des travaux est fixé à 2 mois par le Maître d'ouvrage. Critères de sélection : Prix (60 %) - Valeur technique (40 %) Obtention du dossier de consultation Le Dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : www.pays-de-lure.fr - rubrique « Marchés Publics ». Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée. Transmission par voie électronique Les offres seront établies en euros. Les DCE peuvent être téléchargés à cette adresse : www.pays-de-lure.fr - rubrique « Marchés publics » Transmission par voie postale ou remise en mains propres La transmission par voie postale ou remise en main propre n'est pas acceptée. Renseignements complémentaires : Pour les renseignements d'ordre administratif : Communauté de Communes du Pays de Lure : Franck CUNAT Tél. : 03 84 89 00 30 - Fax : 03 84 89 00 31 Courriel : franck-cunat@pays-de-lure.fr Pour les renseignements d'ordre technique : BC2I : David DUJARDIN ou Vincent FAIVRE Tél. : 09 60 37 26 75 Courriel : contact@bc2i70.fr Voies de recours : Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Besançon : 30, rue Charles Nodier - 25 044 BESANCON Cedex 3 Téléphone : 03 81 82 60 00 - Fax : 03 81 82 60 01 - Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr http://besancon.tribunal-administratif.fr/ Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser au Greffe du Tribunal Administratif de Besançon, aux mêmes coordonnées ci-avant.
| Identifiant interne | PA-013-2026 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Nature du marché | Travaux |
| Code CPV principal | 45247270 |
| Lieu d'exécution | Station de pompage d'eau potable à Moffans et Vacheresse (70200) |
| Allotissement | Non divisé en lots |
Calendrier
| Date de publication | 02 juin 2026 |
| Date limite de réponse | 26 juin 2026(23 jours restants) |
| Ouverture des offres | 26 juin 2026 |
Critères d'attribution
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le 26 juin 202623j restants
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.